LICITAÇÕES E CONTRATOS

5/08/21 às 9h35 - Atualizado em 17/05/24 às 12h17

LICITAÇÕES

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Administração Regional do Recanto das Emas – RA/REC, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação, visando a contratação de Serviços de empresa para instalação de Periféricos Internos de Computador com Fornecimento de Material para as Máquinas, tendo em vista que não possuímos ferramentas para a realização dos reparos.

Para tanto, esta Administração, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e as certidões negativas, citadas no Termo de Referência – RA-REC/COAG (140260291), exclusivamente para o e-mail: bruno.araujo1@recanto.df.gov.br

Reiteramos, que as empresas deverão encaminhar suas propostas, contendo todas as especificações e todos os itens listadas no Termo de Referência -RA-REC/COAG (140260291).

1 – Os orçamentos deverão conter todas as especificações e todos os itens listadas no Termo de Referência – RA-REC/COAG (140260291).

2 – Deverá constar no orçamento:

2.1- Nome completo da empresa;

2.2- CNPJ;

2.3-Endereço;

2.4-Telefone;

2.5-E-mail;

2.6-Data de validade da proposta;

2.7- Assinatura do responsável pela empresa;

2.8– Valor unitário, valor total por item e valor global da cotação;

2.9- Prazo de entrega;

2.10- Marca do material.

2.11-Ser realizado em papel timbrado com identificação legível da empresa

Para habilitação jurídica das empresas, as propostas deverão ser encaminhadas com as certidões negativas abaixo:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: https://www.tst.jus.br/certidao1#

CERTIDÃO NEGATIVA – SEFAZ DF: https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir

CERTIDÃO NEGATIVA – FGTS CAIXA: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Bem como a situação do CNPJ da empresa:

CONSULTA CNPJ: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

E ainda, com a informação se a empresa é optante pelo Simples Nacional:

Consulta Simples Nacional: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

A empresa detentora da proposta mais vantajosa, será contatada por esta Administração para sequência dos trâmites, visando, assim, a concretização das aquisições pretendidas dentro do arcabouço jurídico atual.
As maquinas estarão disponíveis no seguinte endereço, para vistoria das empresas interessadas, Endereço: 85, Av. Recanto das Emas Q 206, 300 – Recanto das Emas, Brasília – DF, durante o período de três dias da publicação em sito oficial desta administração https://www.recanto.df.gov.br/, no horário de 08:30 ás 11:30.

SEI_GDF – 140260291 – Termo de Referência Perfiéricos

SEI_GDF – 136718436 – Documento de Oficialização de Demanda Periféricos

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Administração Regional do Recanto das Emas – RA/REC, em atendimento ao §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação, visando a aquisição de copos descartáveis, considerando não haver esse item em nossos estoques.

Para tanto, esta Administração, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas e as certidões negativas, citadas no Termo de Referência – RA-REC/COAG (138591133), exclusivamente para o e-mail: bruno.araujo1@recanto.df.gov.br.

Reiteramos, que as empresas deverão encaminhar suas propostas, contendo todas as especificações e todos os itens listadas no Termo de Referência -RA-REC/COAG (138591133).

1 – Os orçamentos deverão conter todas as especificações e todos os itens listadas no Termo de Referência – RA-REC/COAG (138591133).

2 – Deverá constar no orçamento:

2.1- Nome completo da empresa;

2.2- CNPJ;

2.3-Endereço;

2.4-Telefone;

2.5-E-mail;

2.6-Data de validade da proposta;

2.7- Assinatura do responsável pela empresa;

2.8– Valor unitário, valor total por item e valor global da cotação;

2.9- Prazo de entrega;

2.10- Marca do material.

2.11-Ser realizado em papel timbrado com identificação legível da empresa

Para habilitação jurídica das empresas, as propostas deverão ser encaminhadas com as certidões negativas abaixo:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: https://www.tst.jus.br/certidao1#

CERTIDÃO NEGATIVA – SEFAZ DF: https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir

CERTIDÃO NEGATIVA – FGTS CAIXA: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Bem como a situação do CNPJ da empresa:

CONSULTA CNPJ: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

E ainda, com a informação se a empresa é optante pelo Simples Nacional:

Consulta Simples Nacional: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

A empresa detentora da proposta mais vantajosa, será contatada por esta Administração para sequência dos trâmites, visando, assim, a concretização das aquisições pretendidas dentro do arcabouço jurídico atual.

SEI_GDF – 138591133 – Termo de Referência

SEI_GDF – 136312189 – Documento de Formalização de Demanda – DFD

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 CPL/RA – REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento das propostas da Licitação na modalidade Tomada de Preço 05/2023 CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00001142/2023-62, sob o regime de execução de empreitada por Preço Global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para execução das obras de: Reforma de 03 (três) parques infantis, em praças públicas, na quadra 105, entre os conjuntos 08 e 10, na quadra 201, em frente ao conjunto 02 e na quadra 605, entre os conjuntos 16A e 21 da região administrativa do Recanto das Emas – DF, no valor estimado de R$ 151.438,28 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) LOTE 02: Reforma de 02 (dois) parques infantis, em praças públicas, da quadras 305, entre os conjuntos 05A e 02 e da quadra 510, em frente ao conjunto 15, da região administrativa do Recanto das Emas – DF, no valor estimado de R$ 89.650,48 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), na região Administrativa do Recanto das Emas – DF. Após análise da habilitação das licitantes e julgamento das propostas apresentadas, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Administração Regional do Recanto das Emas – DF, juntamente com os seus membros, declara vencedora do Certame a empresa CML Braga Construções de Edifícios, inscrita no CNPJ sob o nº 18.595.016/00001 – 21 para ambos os lotes e cuja proposta para o lote 01 foi no valor de R$ 134.695,94 (Cento e trinta e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) e para o lote 02 a proposta foi no valor de R$ 79.670,94 (Setenta e nove mil seiscentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). Maiores informações podem ser adquiridas em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou na sede da Administração Regional do Recanto das Emas nos horários de 09:00h às 11:00h e das 15:00h às 17:00h de segunda à sexta feira. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99355- 5882 ou por e-mail: clp@recanto.df.gov.br.

CARLOS DALVAN SOARES DE OLIVEIRA
Administrador Regional

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 19 de dezembro de 2023, na Sede da Administração Regional do Recanto das Emas, situada no Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial n° 02, às 14h00min, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 05/2023-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00001142/2023-62, sob o regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para a reforma de 05 (cinco) parquinhos infantil localizados nas praças públicas das quadras: (105, 201, 605, 305, 510), sendo: LOTE 01: Reforma de 03 (três) parques infantis, em praças públicas, na quadra 105, entre os conjuntos 08 e 10, na quadra 201, em frente ao conjunto 02 e na quadra 605, entre os conjuntos 16A e 21 da região administrativa do Recanto das Emas – DF, no valor estimado de R$ 151.438,28 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) LOTE 02: Reforma de 02 (dois) parques infantis, em praças públicas, da quadras 305, entre os conjuntos 05A e 02 e da quadra 510, em frente ao conjunto 15, da região administrativa do Recanto das Emas – DF, no valor estimado de R$ 89.650,48 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), na região Administrativa do Recanto das Emas – DF. O prazo para execução da obra será de 30 (trinta) dias. O edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 e (61) 9935-5882, entre as 09:00h e 12:00h e 14:00h as 17:00h ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

CARLOS DALVAN SOARES DE OLIVEIRA
Administrador Regional

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO.Reforma

SEI_GDF – 128058293 – Edital de Licitação

SEI_GDF – 128108771 – Edital de Licitação

ANEXO I – CARTA PROPOSTA

ANEXO II – MINUTA CONTRATO

ANEXO III – RESOLUÇÃO 1.025-2009

ANEXO IV- Decreto 26851 de 30_05_2006

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO V – Decreto 32751 de 04_02_2011

ANEXO VI – DECLARAÇÃO ART. 7º DA CFDF

ANEXO VII – DECL ENQUAD ME E EPP

ANEXO VIII – DECL CONHEC LOCAL

ANEXO X – DECL CIÊNCIA DETALHES EXEC

ANEXO XI – DECL COMPATIBILIDADE

ANEXO XII – DECL INEX FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO XIII – DECL RESP TÉCNICA

ANEXO XIV – DECL DE VEDAÇÃO NEPOTISMO

Anexo XIX – Projetos executivos LOTE 01 e 02

Anexo XV – Crono Físico-Finan LT 01 e 02

Anexo XVI – Projeto básico

Anexo XVII – Caderno de Especificações

Anexo XVIII – Relatório Fotográfico

Anexo XX – Pl. Orça e co-relacionados lote 01 e 02

Anexo XXI – Planilha B.D.I. LT 01 e 02

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 CPL/RA – REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento das propostas da Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 04/2023 CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00001082/2023-88, sob o regime de execução de empreitada por Preço Global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para execução das obras de construção de 06 (seis) pergolados em madeira equipados com aparelhos de academia adulta, localizadas ao longo do canteiro central da Avenida Recanto das Emas, entre as Quadras 101/201, 102/202, 104/206, 106/300, 113/307 e 116/311 no valor estimado de R$ 173.915,30 (cento e setenta e três mil novecentos e quinze reais e trinta centavos). Após análise da habilitação das licitantes e julgamento das propostas apresentadas, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Administração Regional do Recanto das Emas – DF, juntamente com os seus membros, declara vencedora do Certame a empresa Nice e Bezerra Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.643.899/00001 – 04, cuja proposta para execução da obra foi no valor de R$ 132.691,04 (Cento e trinta e dois mil seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos). Maiores informações podem ser adquiridas em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou na sede da Administração Regional do Recanto das Emas nos horários de 09:00h às 11:00h e das 15:00h às 17:00h de segunda à sexta feira. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99355- 5882 ou por e-mail: clp@recanto.df.gov.br.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 20 de dezembro de 2023, na Sede da Administração Regional do Recanto das Emas, situada no Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial n° 02, às 14h00min, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 04/2023-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00001082/2023-88, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para a construção de 06 (seis) pergolados em madeira equipados com aparelhos de academia adulta, localizadas ao longo do canteiro central da Avenida Recanto das Emas, entre as Quadras 101/201, 102/202, 104/206, 106/300, 113/307 e 116/311 no regime de execução de empreitada por preço global, no valor estimado de R$ 173.915,30 (cento e setenta e três mil novecentos e quinze reais e trinta centavos) na região Administrativa do Recanto das Emas – DF. O prazo para execução da obra será de 30 (trinta) dias. O edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 e (61) 9935-5882, entre as 09:00h e 12:00h e 14:00h as 17:00h ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

CARLOS DALVAN SOARES DE OLIVEIRA
Administrador Regional

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO.Pergolados

SEI_GDF – 128057817 – Edital de Licitação

ANEXO I – CARTA PROPOSTA

ANEXO II – MINUTA CONTRATO

ANEXO III – RESOLUÇÃO 1.025-2009

ANEXO IV- Decreto 26851 de 30_05_2006

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO V – Decreto 32751 de 04_02_2011

ANEXO VI – DECLARAÇÃO ART. 7º DA CFDF

ANEXO VII – DECL ENQUAD ME E EPP

ANEXO VIII – DECL CONHEC LOCAL

ANEXO X – DECL CIÊNCIA DETALHES EXEC

ANEXO XI – DECL COMPATIBILIDADE

ANEXO XII – DECL INEX FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO XIII – DECL RESP TÉCNICA

ANEXO XIV – DECL DE VEDAÇÃO NEPOTISMO

Anexo XIX – Projetos executivos

Anexo XV – Crono Físico-Financeiro

Anexo XVI – Projeto básico

Anexo XVII – Caderno de Especificações

Anexo XVIII – Relatório Fotográfico

Anexo XX – Pl. Orça e co-relacionados

Anexo XXI – Planilha Composição B.D.I.

DATA DE LICITAÇÃO ALTERADA

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, RESOLVE, por razões de gestão administrativa e de ordens técnica e jurídica, alterar a data de realização do certame previsto no edital de Tomada de Preços nº 03/2023 relativo ao processo 00145-00001198/2023-17, tornado público pelo aviso de licitação de Tomada de Preços nº 03/2023 publicado na página 19 do jornal de Brasília de 20 de novembro de 2023, de 11 de dezembro de 2023 para 20 de dezembro de 2023 , quarta-feira, às 09:30 horas.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

ANEXOS DECLARAÇOES

ANEXOS EXECUTIVOS-min

SEI_GDF – 128058277 – Edital de Licitação

ANEXO_I___CARTA_PROPOSTA

ANEXO_II___MINUTA_CONTRATO

ANEXO_III___RESOLUCAO_1.025_2009___CONFEA

ANEXO_IV__Decreto_26851_de_30_05_2006

ANEXO_IX___DECLARACAO_DE_VISTORIA

ANEXO_V___Decreto_32751_de_04_02_2011

ANEXO_VI___DECLARACAO_ART._7__DA_CFDF

ANEXO_VII___DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_COMO_ME_E_EPP

ANEXO_VIII___DECLARACAO_DE_CONHECIMENTO_DO_LOCAL_DA_OBRA

ANEXO_X___DECLARACAO_DE_CIENCIA_DOS_DETALHES_EXECUTIVOS

Anexo_XIX____Projetos_executivos_min

Anexo_XV___Cronogramas_Fisico_Financeiro_Lotes_01_e_Lote_02

Anexo_XVI___Projeto_basico

Anexo_XVII___Caderno_de_Especificacoes

Anexo_XVIII___Relatorio_Fotografico

Anexo_XX____Planilhas_Orcamentarias_e_co_relacionados_Lotes_01_e_Lote_02

Anexo_XXI____Planilha_Composicao_B.D.I._Lote_01_e_Lote_02

DATA DE LICITAÇÃO ALTERADA

Licitação para Reforma de Quadra de Esportes

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 02/2023 CPL/RA-REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento das propostas da Licitação na modalidade Tomada de Preço n° 02/2023 CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00001062/2023-15, sob o regime de execução de empreitada por Preço Global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para execução de obras de reforma da quadra de esportes coberta localizada nas quadras 510 e 511 da região administrativa do Recanto das Emas no Distrito Federal cujo o valor estimado é de R$ 298.785,79 (Duzentos e noventa e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Após análise da habilitação das licitantes e julgamento das propostas apresentadas, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Administração Regional do Recanto das Emas – DF, juntamente com os seus membros, declara vencedora do Certame a empresa VPENG Engenharia e Arquitetura LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 48.655.182/0001 – 65 cuja a proposta apresentou o valor de R$ 251.420,61 (Duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e um centavos) para o objeto da licitação. Maiores informações podem ser adquiridas em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou na sede da Administração Regional do Recanto das Emas nos horários de 09:00h às 11:00h e das 15:00h às 17:00h de segunda à sexta feira. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99355- 5882 ou por e-mail: clp@recanto.df.gov.br.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, RESOLVE, por razões de gestão administrativa e de ordens técnica e jurídica, alterar a data de realização do certame previsto no edital de Tomada de Preços nº 02/2023 relativo ao processo 00145-00001062/2023-15, tornado público pelo aviso de licitação de Tomada de Preços nº 02/2023 publicado na página 46 do Diário Oficial nº 219 de 24 de novembro de 2023, de 04 de dezembro de 2023 para 19 de dezembro de 2023 , terça – feira, às 09:30 horas.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

Aviso de Resultado de Julgamento de Licitação.ReformaQuadra510
Edital de Licitação – Data 19-12-2023
ANEXO_I___CARTA_PROPOSTA
ANEXO_II___MINUTA_CONTRATO
ANEXO III___RESOLUCAO_1.025_2009___CONFEA
ANEXO_IV__Decreto_26851_de_30_05_2006
ANEXO_V___Decreto_32751_de_04_02_2011
ANEXO_VI___DECLARACAO_ART._7__DA_CFDF
ANEXO_VII___DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_COMO_ME_E_EPP
ANEXO_VIII___DECLARACAO_DE_CONHECIMENTO_DO_LOCAL_DA_OBRA
ANEXO_IX___DECLARACAO_DE_VISTORIA
ANEXO_X___DECLARACAO_DE_CIENCIA_DOS_DETALHES_EXECUTIVOS
ANEXO_XI___DECLARACAO_DE_COMPATIBILIDADE_E_SUBCONTRATACAO
ANEXO_XII___DECLARACAO_DE_INEXISTENCIA_DE_FATOS_IMPEDITIVOS
ANEXO_XIII___DECLARACAO_DE_RESPONSABILIDADE_TECNICA_E_INDICACAO_DE_EQUIPE_TECNICA
ANEXO_XIV___DECLARACAO_DE_VEDACAO_AO_NEPOTISMO
Anexo_XV___Cronogramas_Fisico_Financeiro
Anexo_XVI___Projeto_basico
Anexo_XVII___Caderno_de_Especificacoes_Corrigido
Anexo_XVIII___Relatorio_Fotografico
Anexo_XIX____Projetos_executivos
Anexo_XX____Pl._Orcamento_e_co_relacionados_e_Pl._Encargos_Sociais
Anexo_XXI____Planilha_Composicao_B.D.I.

AVISO DE LICITAÇÃO CANCELADA

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, resolve, por questões de gestão administrativa e de ordem técnica, TORNAR SEM EFEITO o edital de Carta Convite nº 03/2023 CPL/RA – REC tornado público pelo aviso de licitação de carta convite nº 03/2023 publicado na página 46 do Diário Oficial nº 219 de 24 de novembro de 2023.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços 03/2023

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará às 09h30min do dia 11 de dezembro de 2023, em seu Edifício sede situado à Avenida Recanto das Emas, Centro Urbano Área Especial 02 Recanto das Emas – DF, procedimento de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2023 CPL/RA/REC, processo SEI nº 00145-00001198/2023-17, do tipo menor preço e sob o regime de execução de empreitada por preço global, objetivando selecionar e contratar empresa especializada para execução de obra de construção de 05 (cinco) parquinhos infantis em praças públicas das quadras 104, 405, 802, 300 e 310 da região administrativa do Recanto das Emas – DF, dividida em 02 (dois) lotes: Lote 01: construção de 03 (três) parques infantis sendo um na praça pública da quadra 104, entre os conjuntos 09 e 23, um na quadra 405, entre os conjuntos 09 e 23, e um na quadra 802, entre os conjuntos 09 e 23 no valor estimado de R$ 234.746,53 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), e Lote 02: construção de 02 (dois) parques infantis sendo um na praça pública da quadra 300 entre os conjuntos 09 e 23 e um na praça da quadra 310 entre os conjuntos 06 e 09 no valor estimado de R$ 161.799,49 (cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) todos da região administrativa do Recanto das Emas – DF. O prazo de execução da obra será de 30 (trinta) dias. O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos em nossa página na internet no endereço eletrônico www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, os licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 e (61) 9935-5882, entre as 09:00h e 12:00h e 14:00h as 17:00h ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

SEI_GDF – 127000695 – Edital de Licitação – Parquinhos Infantis
Projeto Básico Parquinhos Infantis

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 20 de dezembro de 2023, na Sede da Administração Regional do Recanto das Emas, situada no Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial n° 02, às 14h00min, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 04/2023-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00001082/2023-88, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para a construção de 06 (seis) pergolados em madeira equipados com aparelhos de academia adulta, localizadas ao longo do canteiro central da Avenida Recanto das Emas, entre as Quadras 101/201, 102/202, 104/206, 106/300, 113/307 e 116/311 no regime de execução de empreitada por preço global, no valor estimado de R$ 173.915,30 (cento e setenta e três mil novecentos e quinze reais e trinta centavos) na região Administrativa do Recanto das Emas – DF. O prazo para execução da obra será de 30 (trinta) dias. O edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 e (61) 9935-5882, entre as 09:00h e 12:00h e 14:00h as 17:00h ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

CARLOS DALVAN SOARES DE OLIVEIRA
Administrador Regional

SEI_GDF – 128057817 – Edital de Licitação

ANEXO_I___CARTA_PROPOSTA

ANEXO_II___MINUTA_CONTRATO

ANEXO_III___RESOLUCAO_1.025_2009

ANEXO_IV__Decreto_26851_de_30_05_2006

ANEXO_V___Decreto_32751_de_04_02_2011

ANEXO_VI___DECLARACAO_ART._7__DA_CFDF

ANEXO_VII___DECL_ENQUAD_ME_E_EPP

ANEXO_VIII___DECL_CONHEC_LOCAL

ANEXO_IX___DECLARACAO_DE_VISTORIA

ANEXO_X___DECL_CIENCIA_DETALHES_EXEC

ANEXO_XI___DECL_COMPATIBILIDADE_

ANEXO_XII___DECL_INEX_FATOS_IMPEDITIVOS

ANEXO_XIII___DECL_RESP_TECNICA_

ANEXO_XIV___DECL_DE_VEDACAO_NEPOTISMO

XV___Crono_Fisico_Financeiro

Anexo_XVI___Projeto_basico

Anexo_XVII___Caderno_de_Especificacoes

Anexo_XVIII___Relatorio_Fotografico

Anexo_XIX____Projetos_executivos

Anexo_XX____Pl._Orca_e_co_relacionados

Anexo_XXI____Planilha_Composicao_B.D.I.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023 CPL/RA-REC
PROCESSO SEI n° 00145-00001062/2023-15

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 04 de dezembro de 2023, na Sede da Administração Regional do Recanto das Emas, situada no Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial n° 02, às 09h30min, a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 02/2023-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145.00001062/2023-15 , sob o regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para a execução da obra: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, LOCALIZADA NAS QUADRAS 510/511 DO RECANTO DAS EMAS, no Distrito Federal, no valor estimado de R$298.785,79 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos). O prazo para execução da obra será de 30 (trinta) dias. O edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230, (61) 9935-5882 e (61) 99265-8262, entre as 09:00h e 12:00h e 14:00h as 17:00h ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

SEI_GDF – 126583336 – Edital de Licitação (Quadra de Esportes 510.511)
Projeto Básico Quadra de Esportes 510.511

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023 CPL/RA-REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 21 de agosto de 2023, segunda – feira, no Anexo da SEDE da Administração Regional do Recanto das Emas, Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial 02, às 09h30min Licitação na modalidade: Tomada de Preço n° 02/2023-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00000518/2023-11, sob o regime de execução de empreitada por preço global por lote, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa(s) de engenharia para execução da obra: LOTE 01: REFORMA DE 03 PARQUINHOS PÚBLICOS INFANTIS NAS QUADRAS 101, 102 e 405 do RECANTO DAS EMAS-DF, LOTE 02: REFORMA DE 03 PARQUINHOS PÚBLICOS INFANTIS NAS QUADRAS 603, 304 e 205 do RECANTO DAS EMAS-DF e LOTE 03: REFORMA DE 03 PARQUINHOS PÚBLICOS INFANTIS NAS QUADRAS 511, 116 e 311, do RECANTO DAS EMAS-DF, no valor estimado de R$ 419.018,64 (Quatrocentos e dezenove mil, dezoito reais e sessenta e quatro centavos). O prazo de execução para cada lote será de 90 (noventa) dias. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 15.451.6206.3902.0048 – REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES – RECANTO DAS EMAS, Elemento de Despesa: 44.90.51, Unidade Orçamentária: 09.117, Fontes de Recursos: 100 e 120. O Edital e seus anexos atualizados poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. Não será realizada autenticação de documentos no dia do certame, devendo os interessados comparecerem com antecedência a esta Administração Regional. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99355-5882 ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

SEI_GDF – 118395109 – Edital de Licitação

ANEXO I – CARTA PROPOSTA
ANEXO II – MINUTA CONTRATO
ANEXO III – RESOLUCAO 1.025 2009 CONFEA
ANEXO IV – Decreto 26851 de 30 05 2006
ANEXO V – Decreto 32751 de 04 02 2011
ANEXO VI – DECLARACAO ART. 7 DA CFDF
ANEXO VII – DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP
ANEXO VIII – DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
ANEXO IX – DECLARACAO DE VISTORIA
ANEXO X – DECLARACAO DE CIENCIA DOS DETALHES EXECUTIVOS
ANEXO XI – DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE E SUBCONTRATACAO
ANEXO XII – DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO XIII – DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E INDICACAO DE EQUIPE TECNICA
ANEXO XIV – DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO
ANEXO XV – CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO LOTES 01 02 e 03
ANEXO XVI – PROJETO BASICO
ANEXO XVII – CADERNO DE ESPECIFICACOES
ANEXO XVIII – RELATORIO FOTOGRAFICO
ANEXO XIX – PROJETOS EXECUTIVOS
ANEXO XX – PLANILHAS ORCAMENTARIAS E CO RELACIONADOS LOTES 01 02 e 03
ANEXO XXI – PLANILHAS COMPOSICAO B.D.I.
ANEXO XXII – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO XXIII – QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS (QDD)

ERRATA:

Na publicação da planilha intitulada "Anexo XX – Planilhas Orçamentárias e correlacionados Lotes 01,02 e 03", identificamos um equívoco na publicação que gostaríamos de retificar. O equívoco ocorreu na seguinte seção:

1. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO n° 03/2021 CPL/RA-REC na planilha “Anexo XX” houve uma duplicação, gerando erro na leitura da licitação.

Reconhecemos que esses erros podem ter levado a interpretações equivocadas ou a conclusões incorretas por parte dos leitores. Portanto, gostaríamos de fornecer as informações corrigidas:

1. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO n° 03/2021 CPL/RA-REC na planilha “Anexo XX”, foi feita uma substituição para a planilha atualizada e correta, após a análise da publicação.

Pedimos desculpas por qualquer confusão causada por essa imprecisão e reiteramos nosso compromisso em fornecer informações precisas e confiáveis.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n° 01/2023 CPL/RA-REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 34, de 18 de maio de 2023, publicada no DODF n° 107, de 07 de junho de 2023, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 19 de julho de 2023, no Anexo da SEDE da Administração Regional do Recanto das Emas, Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial 02, às 09h30min Licitação na modalidade: Tomada de Preço n° 02/2023-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00000518/2023-11, sob o regime de execução de empreitada por preço global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para execução da obra: LOTE 01: REFORMA DE 03 PARQUINHOS PÚBLICOS INFANTIS NAS QUADRAS 101, 102 e 405 do RECANTO DAS EMAS-DF, LOTE 02: REFORMA DE 03 PARQUINHOS PÚBLICOS INFANTIS NAS QUADRAS 603, 304 e 205 do RECANTO DAS EMAS-DF e LOTE 03: REFORMA DE 03 PARQUINHOS PÚBLICOS INFANTIS NAS QUADRAS 511, 116 e 311, do RECANTO DAS EMAS-DF, no valor estimado de R$ 419.018,64 (Quatrocentos e dezenove mil, dezoito reais e sessenta e quatro centavos). O prazo de execução para cada lote será de 90 (noventa) dias. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 15.451.6206.3902.0048 – REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES – RECANTO DAS EMAS, Elemento de Despesa: 44.90.51, Unidade Orçamentária: 09.117, Fontes de Recursos: 100 e 120. O Edital e seus anexos atualizados poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. Não será realizada autenticação de documentos no dia do certame, devendo os interessados comparecerem com antecedência a esta Administração Regional. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99355-5882 ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

Carlos Dalvan Soares de Oliveira
Administrador Regional

SEI GDF – 116088895 – Edital de Licitação
ANEXO I – CARTA PROPOSTA
ANEXO II – MINUTA CONTRATO
ANEXO III – RESOLUCAO 1.025 2009 CONFEA
ANEXO IV – Decreto 26851 de 30 05 2006
ANEXO V – Decreto 32751 de 04 02 2011
ANEXO VI – DECLARACAO ART. 7 DA CFDF
ANEXO VII – DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP
ANEXO VIII – DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
ANEXO IX – DECLARACAO DE VISTORIA
ANEXO X – DECLARACAO DE CIENCIA DOS DETALHES EXECUTIVOS
ANEXO XI – DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE E SUBCONTRATACAO
ANEXO XII – DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO XIII – DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E INDICACAO DE EQUIPE TECNICA
ANEXO XIV – DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO
ANEXO XV – CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO LOTES 01 02 e 03
ANEXO XVI – PROJETO BASICO
ANEXO XVII – CADERNO DE ESPECIFICACOES
ANEXO XVIII – RELATORIO FOTOGRAFICO
ANEXO XIX – PROJETOS EXECUTIVOS
ANEXO XX – PLANILHAS ORCAMENTARIAS E CO RELACIONADOS LOTES 01 02 e 03
ANEXO XXI – PLANILHAS COMPOSICAO B.D.I.
ANEXO XXII – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO XXIII – QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS (QDD)

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE n° 02/2021 CPL/RA-REC

PRAÇA DA QUADRA 406 DO RECANTO DAS EMAS – DF, no valor estimado de R$ 96.997,05 (noventa e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e cinco centavos). O prazo de execução da obra será de 30 (trinta) dias. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99265-8262 ou por e-mail: cpl@recanto.df.gov.br.

SEI_GDF – 76595809 – Edital de Licitação

Anexo I – Projeto Básico.

Anexo II – Planilha Orçamentária

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Anexo IX – Planilha do BDI

ANEXO V – DECLARAÇÃO ART. 7º DA CFDF

ANEXO VI – MINUTA CONTRATO

Anexo VII – Cronograma Físico – Financeiro

Anexo VIII – Projetos Arquitetônicos

Anexo X – Caderno de Especificações.

Anexo XI – Relatório Analítico – (composição de Custos)

ANEXO XII – Decreto 26851 de 30_05_2006

ANEXO XIII – LC 123 de 14 dezembro 2006

EDITAL CONVITE 02-2021 CPL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE n° 01/2021 CPL/RA-REC

Edital de Licitação

Caderno de Encargos e Especificações Técnicas Biblioteca Quadra 302

Composição do BDI Biblioteca Quadra 302

Cronograma Físico-Financeiro Biblioteca Quadra 302

DECLARACAO CFDF

Declaração de Vistoria

Declaração Fatos Impeditivos

Decreto_26851_de_30_05_2006

LC_123_de_14_dezembro_2006

MINUTA_CONTRATO

Planilha Orcamentária Biblioteca Quadra 302

Projeto Básico Biblioteca Quadra 302

Projeto Arquitetônico Biblioteca Quadra 302

Relatório Analítico – Composições de Custo Biblioteca Quadra 302

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n° 02/2021 CPL/RA-REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 67, de 09 de setembro de 2021, publicada no DODF n° 172, de 13 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 04 de outubro de 2021, no Anexo da SEDE da Administração Regional do Recanto das Emas, Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial 02, às 09h30min a Licitação na modalidade: Tomada de Preço n° 02/2021-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145-00000682/2021-67, sob o regime de execução empreitada por Preço Global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para execução da obra: LOTE 01: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E MOBILIÁRIOS, NA PRAÇA PÚBLICA DA QUADRA 114 CONJUNTOS 4/10 A DO RECANTO DAS EMAS – DF E LOTE 02: IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE AREIA COM ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO, CALÇADAS E ACESSIBILIDADE, NA PRAÇA PÚBLICA DA QUADRA 107 CONJUNTOS 5/6 DO RECANTO DAS EMAS – DF. O prazo de execução para ambos os lotes será de 90 (noventa) dias. Para o Lote 01, os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 15.451.6209.1110.0341 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS, Elemento de Despesa: 44.90.51, Unidade Orçamentária: 09.117, Fonte de Recursos: 100, no valor estimado de R$ 249.538,31 (duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos). Para o Lote 02 os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 15.802.6206.1079.0030 – CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO NO RECANTO DAS EMAS, Elemento de Despesa: 44.90.51, Unidade Orçamentária: 09.117, Fonte de Recursos: 100, no valor estimado de R$ 249.427,47 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte sete reais e quarenta e sete centavos). A data anteriormente prevista para a realização do Certame (14/09/2021) teve que ser alterada por necessidade de adequações no Edital. O Edital e seus anexos atualizados poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99265-8262 ou por e-mail: clp1@recanto.df.gov.br.

Edital TP 02-2021 CPL-RA-REC

1 – ANEXO I – CARTA PROPOSTA

2 – ANEXO II – MINUTA CONTRATO

3 – ANEXO III – RESOLUÇÃO 1.025-2009 – CONFEA

4 – ANEXO IV- Decreto 26851 de 30_05_2006

5 – ANEXO V – Decreto 32751 de 04_02_2011

6 – ANEXO VI – DECLARAÇÃO ART. 7º DA CFDF

7 – ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

8 – ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

9 – ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

10 – ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS DETALHES EXECUTIVOS,

11 – ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE E SUBCONTRATAÇÃO

12 – ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

13 – ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

14 – ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

15 – ANEXO XV – Cronograma Físico-Financeiro

16 – ANEXO XVI – Projeto básico

17 – ANEXO XVII – Caderno de Especificações

18 – ANEXO XVIII – Relatório Fotográfico

19 – ANEXO XIX – Projetos executivos

20 – ANEXO XX – Planilhas, Memória e Resumo do Orçamento

21 – ANEXO XXI – Planilha Composição B.D.I

22 – ANEXO XXII – Planilha de Encargos Sociais

23 – ANEXO XXIII – Cronograma Físico-Financeiro

24 – ANEXO XXIV – Projeto básico

25 – ANEXO XXV – Caderno de Especificações

26 – ANEXO XXVI – Relatório Fotográfico

27 – ANEXO XXVII – Projetos executivos

28 – ANEXO XXVIII – Planilhas, Memória e Resumo do Orçamento

29 – ANEXO XXIX – Planilha Composição B.D.I

30 – ANEXO XXX – Planilha de Encargos Sociais

C O M U N I C A D O

Edital TP 02-2021 CPL-RA-REC

1 – ANEXO I – CARTA PROPOSTA

2 – ANEXO II – MINUTA CONTRATO

3 – ANEXO III – RESOLUÇÃO 1.025-2009 – CONFEA

4 – ANEXO IV- Decreto 26851 de 30_05_2006

5 – ANEXO V – Decreto 32751 de 04_02_2011

6 – ANEXO VI – DECLARAÇÃO ART. 7º DA CFDF

7 – ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

8 – ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

9 – ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

10 – ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS DETALHES EXECUTIVOS

11 – ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE E SUBCONTRATAÇÃO

12 – ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

13 – ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

14 – ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

15 – Anexo XV – Cronograma Físico-Financeiro

16 – Anexo XVI – Projeto básico

17 – Anexo XVII – Caderno de Especificações

18 – Anexo XVIII – Relatório Fotográfico

19 – Anexo XIX – Projetos executivos

20 – Anexo XX – Planilha e Resumo Orçamentário

21 – Anexo XXI – Planilha Composição B.D.I

22 – Anexo XXII – Planilha de Encargos Sociais

23 – Anexo XXIII – Cronograma Físico-Financeiro

24 – Anexo XXIV – Projeto básico

25 – Anexo XXV – Caderno de Especificações

26 – Anexo XXVI – Relatório Fotográfico

27 – Anexo XXVII – Projetos executivos

28 – Anexo XXVIII – Planilha e Resumo Orçamentário

29 – Anexo XXIX – Planilha Composição B.D.I

30 – Anexo XXX – Planilha de Encargos Sociais

Aviso de Resultado de Licitação

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n° 03/2021 CPL/RA-REC

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Ordem de Serviço n° 67, de 09 de setembro de 2021, publicada no DODF n° 172, de 13 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 04 de novembro de 2021, no Anexo da SEDE da Administração Regional do Recanto das Emas, Centro Urbano, Avenida Recanto das Emas, Área Especial 02, às 09h30min, a Licitação na modalidade: Tomada de Preço n° 03/2021-CPL/RA-REC, processo SEI n° 00145- 00001039/2021-51, sob o regime de execução empreitada por Preço Global, do tipo menor preço, objetivando selecionar e contratar empresa de engenharia para execução da obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA QUADRA 601, ENTRE OS CONJUNTOS 6/13, RECANTO DAS EMAS COM IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO, ARQUIBANCADAS, ESPAÇO PET, ACADEMIA ADULTA, ÁRVORE DE BASQUETE, PINTURAS DE PISO PARA CRIANÇAS, ESTACIONAMENTO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, PERGOLADOS, MOBILIÁRIOS URBANO, PAISAGISMOE URBANIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E PARQUINHO INFANTIL EXISTENTE, RECANTO DAS EMAS – DF. O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho: 15.451.6209.1110.0180 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RECANTO DAS EMAS, Elemento de Despesa: 44.90.51, Unidade Orçamentária: 09.117, Fonte de Recursos: 100, no valor estimado de R$ 529.802,61 (quinhentos e vinte nove mil, oitocentos e dois reais e sessenta e um centavos). O Edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na internet www.recanto.df.gov.br ou pessoalmente nesta Administração Regional. A autenticação de documentos não será realizada no dia do certame, devendo, portanto, as licitantes comparecerem com antecedência à esta Administração. Contato por meio dos telefones: (61) 99806-2230 ou 99265-8262 ou por e-mail: clp1@recanto.df.gov.br.

Aviso de Licitação Praça Quadra 601

Edital de Licitação Praça Quadra 601

Anexo I – Carta Proposta

Anexo II – Minuta de Contrato

Anexo III – RESOLUÇÃO 1.025 2009 – CONFEA

Anexo IV – Decreto 26.851 de 30 05 2006

Anexo V – Decreto 32.751 de 04 02 2011

Anexo VI – DECLARAÇÃO ART. 7 DA CFDF

Anexo VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

Anexo VIII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Anexo IX – DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Anexo X – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS DETALHES EXECUTIVOS

Anexo XI – DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE E SUBCONTRATAÇÃO

Anexo XII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Anexo XIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Anexo XIV – DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

Anexo XV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Anexo XVI – PROJETO BÁSICO

Anexo XVII – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

Anexo XVIII – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Anexo XIX – PROJETOS EXECUTIVOS

Anexo XX – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CORRELACIONADOS LOTES 01,02 E 03

Anexo XXI – PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI

Anexo XXII – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Anexo XXIII – RESUMO DO ORÇAMENTO

Anexo XXIV – MEMÓRIAS DE CÁLCULOS

CONTRATOS VIGENTES

Prezado cidadão,

A seguir informamos os contratos vigentes da Administração Regional do Recanto das Emas:

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FUNAP
•   Contrato nº 01/2019
•   Processo SEI 00145.000.00269/2019-88
•   TERMO ADITIVO 01
•   TERMO ADITIVO 02
•   APOSTILAMENTO FUNAP 01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAESB
•   Contrato nº 02/2019
•   Processo SEI 00145.00000646/2019-89
•   Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto
•   TERMO ADITIVO 02/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CEB
•   Contrato nº 03/2019
•   Processo SEI 00145.00000647/2019-23
•   Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia de baixa tensão para prédios RA-REC
•   TERMO ADITIVO 01
•   TERMO ADITIVO 02
•    TERMO ADITIVO 03/2019
•   TERMO ADITIVO 01/2020
•   TERMO ADITIVO 01/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA
• Contrato nº 01/2021
• Processo SEI 00145.00000036/2021-08
• Objeto: Prestação de Serviço de Telecomincações
• TERMO ADITIVO 01
• TERMO ADITIVO 02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CHAVEIRO
• Contrato nº 05/2021
• Processo SEI 00145.00001372/2021-60
• Objeto: Prestação de Serviços de chaveiro com fornecimento de material (fechaduras e cadeados), a fim de atender aos órgãos do complexo RA-REC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CHAVEIRO
• Contrato nº 01/2023
• Processo SEI 00145.0000205/2023-63
• Objeto: Prestação de Serviços de chaveiro com fornecimento de material (fechaduras e cadeados), a fim de atender aos órgãos do complexo RA-REC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GÁS
•   Contrato nº 02/2023
•   Processo SEI 00145.0000228/2023-78
• Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento de gás a fim de atender aos prédios do RA-REC
•   PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
• Contrato nº 02/2002
• Processo SEI 00145.00000710/2022-27
• Objeto: Prestação de Serviços de fornecimento de arbitragem para o RA-REC

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
•   Contrato nº 06/2023
•   Processo SEI 00145-00001198/2023-17
• Objeto: Construção de cinco (05) Unidades de Parquinhos Infantis nas Praças Públicas das Quadras 104, 405, 802, 300 e 310 na Cidade do Recanto das Emas/DF
•   PRIMEIRO TERMO ADITIVO
•   SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
•   Contrato nº 05/2023
•   Processo SEI 00145-00001082/2023-88
• Objeto: Construção de seis (06) Perglados em Madeira e Aparelhos de Academia Adulta no Canteiro Central da Avenida Recanto das Emas
•   PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
•   Contrato nº 04/2023
•   Processo SEI 00145-00001142/2023-62
• Objeto: Reforma de cinco (05) Parquinhos Infantis em Praças Públicas
•   APOSTILAMENTO
•   PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
•   Contrato nº 07/2023
•   Processo SEI 00145-00001062/2023-15
• Objeto: Reforma da Quadra de Esportes Coberta da Quadra 510/511
•   PRIMEIRO TERMO ADITIVO
•   SEGUNDO TERMO ADITIVO
•   TERCEIRO TERMO ADITIVO
•   QUARTO TERMO ADITIVO

Administração Regional do Recanto das Emas

19 de maio

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Acesso à Informação

SOBRE A RA

SERVIÇOS